发表时间:2018-9-17 11:09:42 编辑:jiahang
字号:T|T
1、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是( )。
A、建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B、建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C、惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D、在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
【参考答案】D
【解析】在建设活动中,各类民事商事主体,如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等,都是通过合同建立起相互的关系 。合同关系就是一种民事商事关系。
2、关于发的效力层级的说法,正确的是( )。
A、当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C、特殊情况下,法律、法规可以违背宪法
D、行政法规的法律地位仅次于宪法
【参考答案】B
【解析】地方性法规的效力,高于本级和下级地方政府规章。
3、下列法人中,属于特别法人的是( )。
A、基金会法人
B、事业单位法人
C、社会团体法人
D、机关法人
【参考答案】D
【解析】机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人,为特别法人。
4、关于表见代理的说法,正确的是( )。
A、表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力
B、本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C、表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D、第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
【参考答案】B
【解析】参考教材P16,本人在承担表见代理行为所产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
5、关于委托代理的说法,正确的是( )。
A、委托代理授权必须采用书面形式
B、数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权
C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任
D、被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任
【参考答案】C
【解析】(三)违法代理行为应承担的法律责任代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的,被代理人和代理人负连带责任。
6、甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是( )。
A、土地承包经营权
B、地役权
C、土地使用权
D、土地所有权
【参考答案】B
【解析】参考教材P19,地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。
7、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是( )。
A、要求被检查单位提供工程质量保证金
B、进入被检查单位的施工现场进行检查
C、发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
【参考答案】B
【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:(1 ) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2 ) 进人被检查单位的施工现场进行检查;(3 ) 发现有影响工程质量的问题时,责令改正。
8、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是( )。
A、建设单位
B、建设行政主管部门
C、工程质量监督站
D、施工企业
【参考答案】A
【解析】参考教材P313,建设工程竣工后,建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收中请,由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求,对建设工程进行规划验收,包括对建设用地范围内的各项工程建设情况、建筑物的使用性质、位置、间距、层数、标高、平面、立面、外墙装饰材料和色彩、各类配套服务设施、临时施工用房、施工场地等进行全面核查,并作出验收记录。
9、关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是( )。
A、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B、文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C、全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D、全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
【参考答案】D
【解析】全国重点文物保护单位的建设控制地带,经省、自治区、直辖市人民政府批准,由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
10、关于人身保险合同的说法,正确的是( )。
A、保险合同只能由被保险人和保险人签订
B、受益人由被保险人或投保人指定
C、被保险人或受益人必须是投保人
D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
【参考答案】B
【解析】参考教材P39,受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。
11、下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是( )。
A、警告
B、吊销许可证
C、责令停产停业
D、停止侵害
【参考答案】D
【解析】承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)赔偿损失;(八)支付违约金;(九)消除影响、恢复名誉;(十)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。人民法院审理民事案件,除适用上述规定外,还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得,并可以依照法律规定处以罚款、拘留。
12、关于招标文件的说法,正确的是( )。
A、招标文件的要求不得高于法律规定
B、潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进
C、招标文件中裁名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D、招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
【参考答案】D
【解析】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。诙澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
13、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是( )。
A、撤销安全生产许可证
B、吊销安全生产许可证
C、暂扣安全生产许可证并跟期整改
D、责令停止生产,并处罚款
【参考答案】C
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,取得安全生产许可证的建筑施工企业 ,发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。
14、关于中标和签订合同的说法,正确的是( )。
A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B、招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确实
C、确定中标人的权利属于招标人
D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
【参考答案】B
【解析】《招标投标法》规定 ,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
15、企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是( )。
A、利息收入
B、接收捐款收入
C、财政拨款
D、租金收入
【参考答案】C
【解析】收人总额中的下列收入为不征税收入:(1) 财政拨款;(2) 依法收取并纳人财政管理的行政事业性收费、政府性基金;(3) 国务院规定的其他不征税收人。
16、根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是( )。
A、私营企业
B、个体工商户
C、个人融资企业
D、合伙企业
【参考答案】A
【解析】2017年 2 月经修改后公布的《中华人民共和国企业所得税法》规 定 ,在中华人民共和国境内,企业和其他取得收人的组织(以下统称企业)为企业所得税的纳税人,依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。
17、根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是( )。
A、同一工程相邻分段发包的
B、合同约定的工程验收合格的
C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D、合同约定的工程提交竣工验收报告的
【参考答案】D
【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1) 同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2) 合同约定的工程验收合格的; (3) 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。
18、根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是( )。
A、建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B、环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C、环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D、环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
【参考答案】C
【解析】建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
19、关于质量保证金预留的说法,正确的是( )。
A、缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B、缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C、缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D、社会投资项目采用预留保证金方式的,发承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
【参考答案】B
【解析】缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目,保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。社会投资项目采用预留保证金方式的,发承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
20、下列法律文书中不具有强制执行效力的是( )。
A、由仲裁机构作出的仲裁调解书
B、经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C、由国家行政机关作出的调解书
D、由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
【参考答案】C
【解析】由国家行政机关作出的调解书不具有强制执行效力
21、根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是( )。
A、遗存于中国领海起源于外国的文物
B、古文化遗址,古墓
C、某公民收藏的古玩字画
D、国有企业收藏的文物
【参考答案】C
【解析】2015年 4 月经修改后公布的《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》)规定,在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护:(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。
22、甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和房屋所有权的说法,正确的是( )。
A、买卖合同有效,房屋所有权不发生变动
B、买卖合同无效,房屋所有权不发生变动
C、买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D、买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动
【参考答案】A
【解析】由于乙未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付,所以房屋所有权不发生变动
23、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是( )。
A、侵权
B、不当得利
C、无因管理
D、合同
【参考答案】A
【解析】在建设工程活动中,也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声,有可能产生侵权之债。
25、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是( )。
A、各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B、施工企业提取的的安全费用不列入工程造价
C、施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D、施工企业不得提高安全费用的提取标准
【参考答案】C
【解析】2012年 2 月财政部、国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定,建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。
26、关于施工企业返修义务的说法,正确的是( )。
A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C、非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D、对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
【参考答案】C
【解析】但是,对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷使其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。
27、甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是( )。
A、甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B、甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C、甲不辞职,即可受聘井注册于一个设计企业
D、甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
【参考答案】B
【解析】取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工 、监理 、招标代理、造价咨询等单位的人员,应当通过聘用单位提出注册申请,并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。申请变更注册的,应当提交下列材料:(1)注册建造师变更注册申请表;(2)注册证书和执业印章;(3)申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件;(4)工作调动证明(与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。
28、甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是( )。
A、未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料
B、没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付
C、因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任
D、乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
【参考答案】A
【解析】揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。
29、李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是( )。
A、2033年8月16日
B、2030年5月12日
C、2023年8月16日
D、2020年5月12日
【参考答案】D
【解析】发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。
二、多项选择题
72、根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有( )。
A、检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备
B、检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C、检测机构不得转包检测业务
D、质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E、利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
【参考答案】ACE
【解析】参考教材P296,工程质量检测单位的资质和检测规定
73、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法,正确的有( )。
A、可以是A市人民政府
B、只能是A市国土资源局
C、可以是A市国土资源局
D、可以是B区人民政府
E、只能是B区人民政府
【参考答案】CD
74、某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的( )。
A、施工企业与甲之间形成合同之债
B、甲、乙之间不存在债的关系
C、乙与施工企业之间形成不当得利之债
E、乙与施工企业之间形成无因管理之债
【参考答案】ABC
【解析】合同产生的债被称为合同之债。建设工程债的产生,最主要的也是合同。施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债;材料设备买卖合同的订立,会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。 由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
75、下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有( )。
A、产权转移证书
B、营业账簿
C、权利、许可证照
D、财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E、已缴纳印花税凭证的副本
【参考答案】ABC
【解析】下列凭证为应纳税凭证:(1)购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证;(2)产权转移书据;(3)营业账簿;(4)权利、许可证照;(5)经财政部确定征税的其他凭证。
76、关于调解文书法律效力的说法,正确的有( )。
A、法律凋解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B、人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C、人民啁解委员会的调解协议具有强制执行的法律效益
D、基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E、仲裁词解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力
【参考答案】AB
【解析】法庭辩论终结,应当依法作出判决。根 据 《民事诉讼法》的规定,判决前能够调解的,还可以进行调解。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,当事人应当按照约定履行。
77、导致中标无效的情形有( )。
A、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的
C、投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的
D、招标人要求投标人提交投标保证金的
E、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
【参考答案】AE
【解析】参考教材P102,招标人违法行为应承担的法律责任。
78、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有( )。
A、纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B、当明销项税额小于当期进面税额不是耗扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣
C、应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
D、当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
E、应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
【参考答案】BDE
【解析】纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从高适用税率。纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产(以下统称应税销售行为),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。纳税人进口货物,按照组成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额。
79、下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有( )。
A、警告
B、记过
C、降级
D、撤职
E、罚款
【参考答案】ABCD
【解析】行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。
80、2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有( )。
A、该工程施工许可证自行废止
B、延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效
C、应当在2018年4月15日前申请延期
D、不能按时开工,应当在1个月内报告
E、2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证
【参考答案】ACE
【解析】《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
85、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同,合同约定乙( )交由一家运输公司运输,但没有约定( )风险的承担,则乙的主要义务有( )。
A、按合同约定交付机械设备
B、转移机械设备的所有权
C、承担机械设备运输过程中的风险
D、机械设备的瑕疵担保
E、为机械设备购买运输保险
【参考答案】ABD
86、根据《绿色施工导则》,关于建筑节材的说法,正确的有( )。
A、图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%
B、应根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运
C、优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D、施工现场200公里以内生产的建筑材料用量占总重量的70%以上
E、采取技术和管理措施提高模板、脚手架的周转次数
【参考答案】BCE
【解析】图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低30%;施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占总重量的70%以上。
87、关于建筑意外伤害保险的说法,正确的有( )。
A、意外伤害保险费由施工企业支付
B、施工企业办理建筑意外伤害保险时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C、保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的,保险责任自行终止
D、已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E、工程项目中有分包项目的,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用
【参考答案】ABC
【解析】已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险;工程项目中有分包项目的,由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。
88、民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有( )。
A、交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
B、争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
C、即时结清的合同,标的物所在地为合同履行地
D、其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E、合同没有实际履行的,当事人双方住所地为合同履行地
【参考答案】AD
【解析】争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;即时结清的合同,交易行为地为合同履行地;合同没有实际履行,当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的,由被告住所地人民法院管辖。
89、关于社会保险费缴纳主体的说法,正确的是( )。
A、失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
B、基本养老保险费,由用人单位和职工共同缴纳
C、生育保险费,由职工自行缴纳
D、基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
E、工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
【参考答案】BDE
【解析】A错误,职工应当参加失业保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费;C错误,职工应当参加生育保险,由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费,职工不缴纳生育保险费。
90、关于建设用地使用权的说法,正确的有( )。
A、建设用地使用权自合同生效时设立
B、建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C、建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D、建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分
E、住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
【参考答案】BE
【解析】A错误,建设用地使用权自登记时设立;C转让建设用地使用权应当采用书面形式,D错误,建设用地使用权应当与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。P19
91、下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有( )。
A、建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B、未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C、施工企业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D、施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E、施工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
【参考答案】CDE
【解析】1、发包人解除施工合同《最高人民法脘关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3 )巳经完成的建设工程质量不合袼,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。2、承包人解除施工合同《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。
92、关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有( )。
A、当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
B、被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C、仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E、申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
【参考答案】ACDE
【解析】选项A:当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决,即书面审理方式。选项B:仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的,或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,视为撤回仲裁申请 选项C:仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。选项D:根据《承认和执行外国仲裁裁决公约》,仲裁决可以在其缔约国得到承认和执行。选项E:申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提岀。《民事诉讼法》第239条的规定,申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
93、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,当事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有( )。
A、建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B、建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C、承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D、建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
【参考答案】BCE
【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收5发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
94、关于诉讼时效中断的说法,正确的有( )。
A、自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届
B、人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力
C、权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权
D、债券转让的,应当认定诉讼时效从债券转让通知到达债务人之日起终端
E、因权利人被义务人控制,不能行使请求权的,诉讼时效终端
【参考答案】BD
【解析】《民法总则》规定 ,有下列情形之一的,诉讼时效中断,从中断、有关程序终结时起,诉讼时效期间重新起算:(1 ) 权利人向义务人提出履行请求;(2 )义务人同意履行义务;(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。参考教材P341、
95、根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有( )。
A、应急指挥机构及其职责发生调整的
B、面临的事故风险发生重大变化的
C、重要应急资源发生重大变化的
D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E、单位经营情况发生变化的
【参考答案】ABCD
【解析】有下列情形之一的,应急预案应当及时修订并归档:(1 ) 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;(2 ) 应急指挥机构及其职责发生调整的;(3 ) 面临的事故风险发生重大变化的;(4 ) 重要应急资源发生重大变化的;( 5 ) 预案中的其他重要信息发生变化的;(6 ) 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的; (7) 编制单位认为应当修订的其他情况。
96、关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有( )。
A、有符合规定的净资产
B、必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C、企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考
D、除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E、有符合规定的,已完成工程业绩
【参考答案】ADE
【解析】参考教材P63,施工企业资质的法定条件
97、下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有( )。
A、建设用地规划许可证
B、可行性研究报告
C、建设工程规划许可证
D、施工企业资质等级证书及营业执照副本
E、工程勘宗设计文件
【参考答案】ACDE
【解析】建设单位办理工程质量监督手续,应提供以下文件和资料:( 1 ) 工程规划许可证;(2 ) 设计单位资质等级证书;(3 )监理单位资质等级证书,监理合同及《工程项目监理登记表》;(4 ) 施工单位资质等级证书及营业执照副本;(5)工程勘察设计文件;(6)中标通知书及施工承包合同等。
98、关于工程保修期的说法正确的有( )。
A、基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B、屋面防水工程的保修期为4年
C、建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D、保修期结束后返还质量保证金
E、在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
【参考答案】AE
【解析】B选项:屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;C选项:建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日;D选项:缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金
99、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有( )。
A、施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B、施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C、对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可
D、施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E、未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期
【参考答案】ACD
【解析】详情参考教材P221,安全生产许可征的有效期和政府监管的规定。
100、根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有( )。
A、行业标准
B、地方标准
C、团体标准
D、企业标准
E、囯家标准
【参考答案】BCD
【解析】强制性标准:(1 )工程建设勘察、规划、设计 、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4 ) 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。推荐性标准,国家鼓励企业自愿采用。