发表时间：2019-10-11 10:13:30 编辑：xiexiaoyan
字号：T|T
第五章 建设工程施工阶段的投资控制
一、单项选择题
1、按( )分解的资金使用计划，工程项目的投资主要分为建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资。
A、投资构成
B、子项目
C、时间进度
D、专业工程
2、对主要技术方案进行技术经济分析，这属于( )的工作。
A、发包人
B、监理工程师
C、设计人员
D、承包单位
3、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按( )分解的资金使用计划。
A、投资构成
B、子项目
C、时间进度
D、专业工程
4、按子项目将投资目标分解后，编制工程分项的投资支出计划。下列属于详细的资金使用计划表应有内容的是( )。
A、工程单位编码
B、实际综合单价
C、计量单位
D、质量要求
5、编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的( )进一步扩充而得。
A、投资总概算
B、网络图
C、施工组织设计
D、横道图
6、下列有关资金使用计划的形式，说法正确的是( )。
A、在编制投资支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费
B、在时间—投资累计曲线中，一般而言，所有工作都按最早开始时间开始
C、在时间—投资累计曲线中，所有工作都按最早开始时间开始有利于建设资金贷款利息的节约
D、在时间—投资累计曲线中，所有工作都按最迟开始时间开始提高了项目按期竣工的保证率
7、S形曲线控制资金使用情况时，所有工作都按照( )时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的。
A、最迟开始
B、最早开始
C、最迟完成
D、最早完成
8、发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前( )小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
A、7
B、12
C、24
D、48
9、根据《建设工程施工合同(示范成本)》GF-2013-0201，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的( )天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
A、7
B、14
C、21
D、28
10、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的( )天内向发包人提出书面意见。
A、5
B、7
C、14
D、15
11、计量填筑路堤土方宜采用的方法是( )。
A、均摊法
B、凭据法
C、断面法
D、估价法
12、按照承包商提供的凭据进行计量支付的方法为( )。
A、估价法
B、分解计量法
C、均摊法
D、凭据法
13、为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包人的资金流动等问题，在工程计量时可以采用( )。
A、估价法
B、分解计量法
C、均摊法
D、图纸法
14、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照( )，重新确定相应工程量清单项目的综合单价。
A、招标工程量清单项目特征
B、已标价工程量清单项目特征
C、实际施工的项目特征
D、发承包双方协商的项目特征
15、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的规定，对于招标工程以( )前28天为基准日。
A、投标截止时间
B、中标公示时间
C、中标通知书发出的时间
D、合同签订时间
16、招标工程以投标截止日前( )天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。
A、14
B、15
C、28
D、30
17、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1(0.9)。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是( )。
A、62.1
B、63.0
C、69.9
D、75.9
18、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013条款，如果工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过( )时，可进行合同价款调整。
A、10%
B、15%
C、20%
D、25%
19、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为( )元。
A、430000
B、449000
C、442000
D、454250
20、某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应( )。
A、由发包人确定
B、直接采用该项目综合单价
C、相应调低
D、相应调高
21、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成工程量为1200m3;该项目的招标控制价为400元，投标报价为420元，投标报价浮动率为5%，则其结算工程款应当为( )元。
A、480000
B、504000
C、600000
D、630000
22、任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的( )内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。
A、12小时
B、24小时
C、2天
D、7天
23、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，下列有关计日工的表述正确的是( )。
A、承包人完成发包人提出的工程合同范围以内的零星工作，以计日工的形式计价
B、发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告应一式三份
C、发包人应当在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认
D、发包人逾期未确认的现场签证报告，不应视为发包人认可
24、某工程5月份工程款为800万元。合同约定当发生物价变化时，按照价格指数进行价格调整，项目施工至5月份起发生物价变化，其中人工费上涨5%，材料费中钢材价格上涨3%，其他项目价格未发生变化。人工费占工程款30%;材料费占50%(其中钢材占材料费的70%);机械费占15%，其他项目占5%。则调整后5月份工程款是( )万元。
A、700.3
B、775.1
C、820.4
D、944.0
25、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以( )为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。
A、投标报价
B、招标控制价
C、基准单价
D、实际单价
26、某工程分项所采用的甲种材料的施工期间实际单价、基准单价、投标单价、发包人确认单价依次为424元/m2、400元/m2、380元/m2和390元/m2，若风险系数为5%。则调整后的单价为( )元/m2。
A、400
B、390
C、384
D、380
27、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向( )提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。
A、建设单位
B、设计单位
C、总承包单位或安装单位技术负责人
D、项目监理机构
28、不可抗力中，合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料的损害，由( )承担。
A、承包人
B、发包人
C、监理人
D、各方均摊
29、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人。其中，( )应由承包人作为招标人。
A、不属于依法必须招标的材料、工程设备
B、承包人不参加投标的专业工程发包招标
C、承包人参加投标的专业工程发包招标
D、依法必须招标的材料、工程设备
30、不可抗力解除后复工的，如不能按期竣工，发包人要求赶工的，赶工费用应由( )承担。
A、发包人和承包人均摊
B、监理人
C、承包人
D、发包人
31、根据《建设工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，工程发包时，招标人要求索赔的工期天数超过定额工期( )时，应当在招标文件中明示增加赶工费用。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
32、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的规定，下列关于暂列金额的说法正确的是( )。
A、是投标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项
B、用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购等费用
C、已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用
D、暂列金额在实际履行过程中肯定发生
33、在处理工程变更过程中，( )审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见，并对工程变更费用及工期影响做出评估。
A、总监理工程师
B、专业监理工程师
C、总监理工程师组织发包人、承包人
D、总监理工程师组织专业监理工程师
34、某招标工程的招标控制价为1000万元，中标人的投标报价为987万元，施工图预算造价为980万元，则承包人的报价浮动率为( )。
A、0.04%
B、1.30%
C、1.88%
D、1.96%
35、某工程的招标控制价为800万元，中标人的投标报价为777万元，施工图预算造价为780万元，则承包人的报价浮动率为( )。
A、0.04%
B、2.50%
C、2.88%
D、2.96%
36、某非招标项目，承包人报价值为2000万元，类似项目的合同价为1900万元。该项目承包人施工图预算为2050万元。则承包人报价浮动率是( )。
A、2.44%
B、3.87%
C、5.00%
D、7.31%
37、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为( )万元。
A、3300.0
B、3437.5
C、3737.5
D、3862.5
38、某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为( )。
A、22.34
B、23.64
C、24.55
D、25.46
39、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的规定，对于特殊反常的天气原因影响施工，承包人可以索赔( )。
A、工期
B、工期+费用
C、工期+费用+利润
D、费用
40、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是( )。
A、业主应给予承包商补偿
B、业主不给予承包商补偿
C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿
41、在FIDIC施工合同下，发包人人员引起的延误、妨碍，承包商有权索赔( )。
A、费用，但不包括工期
B、工期、费用，但不包括利润
C、工期，但不包括费用
D、工期、费用和利润
42、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的规定，下列选项中属于发包人向承包人索赔的是( )。
A、质量不满足合同要求索赔
B、不利的自然条件引起的索赔
C、认为障碍引起的索赔
D、不可抗力
43、由于工程师原因导致承包人自有的施工机械停工，一般应按( )计算索赔款额。
A、台班实际租金
B、台班使用费
C、机械台班费
D、台班折旧费
44、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日;在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为( )。
A、4天，750元
B、4天，450元
C、4天，0元
D、2天，0元
45、某发承包合同约定，项目采暖工程中某永久设备由发包人负责采购，施工过程中，发包人按约定时间将设备交由承包人，承包人进行检验后发现该设备不符合合同要求，故报监理工程师，要向发包人索赔。下列有关索赔的内容，表述最准确的一项是( )。
A、工期
B、工期+费用
C、费用+利润
D、工期+费用+利润
46、在《标准施工招标文件》合同条款中，承包商只可以获得费用补偿的是( )。
A、发包人要求承包人提前竣工
B、发包人原因引起的暂停施工
C、发包人原因造成工期延误
D、发包人原因导致试运行失败
47、根据《标准施工招标文件》的索赔条款，当承包人遇到不利物质条件时，承包人可以得到的补偿内容是( )。
A、仅工期
B、工期+费用
C、费用+利润
D、工期+费用+利润
48、根据《标准施工招标文件》，对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当( )。
A、批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用
B、批准相应的分部分项工程费
C、批准相应的措施项目费
D、不予批准
49、根据《标准施工招标文件》的索赔条款，下列事件发生后承包人只能索赔费用的是( )。
A、施工过程中发现文物
B、承包人遇到不利物质条件
C、发包人要求承包人提前竣工
D、发包人原因引起的暂停施工
50、索赔费用的计算中，承包人在投标报价时为竞争而压低报价，中标后通过索赔可以得到补偿的计算方法是( )。
A、实际费用法
B、修正的总费用法
C、单价法
D、总费用法
51、承包商计算索赔费用常用的方法是( )。
A、总费用法
B、修正的总费用法
C、单价法
D、实际费用法
52、在《标准施工招标文件》合同中， 发包人原因导致的工程缺陷和损失，承包人可索赔( )。
A、工期
B、工期+费用
C、工期+利润
D、费用+利润
53、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201，发承包人双方都应在知道或应当知道索赔事件发生后( )内，向监理人递交索赔意向书。
A、10天
B、14天
C、28天
D、30天
54、现场签证有多种情形，下列属于需要现场签证的是( )。
A、合同中约定材料的市场价格未发生变化
B、合同工程招标工程量清单中没有
C、发包人的口头指令
D、由于承包人原因造成施工现场停电
55、下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是( )。
A、施工合同范围以外的零星工程
B、承包人原因导致的人工、设备窝工
C、纠正施工方案错误引起的费用
D、质量问题返工的工程量
56、根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的( )内进行核实，给予确认或提出修改意见。
A、24小时
B、48小时
C、7天
D、14天
57、某工程承包合同总额为9000万元，主要材料及构件所占比重为60%，工程预付款为合同总额的20%，则工程预付款的起扣点为( )万元。
A、1800
B、3600
C、5400
D、6000
58、工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的( )。
A、材料购置费
B、垫付资金
C、工程款
D、定金
59、某住宅小区，承包合同总额为3000万，业主支付的预付款为合同总额的20%，主要材料及构件所占的比重为30%，则工程预付款的起扣点为( )万元。
A、900
B、1000
C、2000
D、2100
60、某工程合同约定，承包工程合同总额为3000万元，预付款按照合同总额的10%支付，其中主要材料及构件所占比重为60%，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及设备费相当于工程预付款数额时起扣。则该工程的起扣点是( )。
A、300
B、500
C、2500
D、3000
41、在FIDIC施工合同下，发包人人员引起的延误、妨碍，承包商有权索赔( )。
A、费用，但不包括工期
B、工期、费用，但不包括利润
C、工期，但不包括费用
D、工期、费用和利润
42、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的规定，下列选项中属于发包人向承包人索赔的是( )。
A、质量不满足合同要求索赔
B、不利的自然条件引起的索赔
C、认为障碍引起的索赔
D、不可抗力
43、由于工程师原因导致承包人自有的施工机械停工，一般应按( )计算索赔款额。
A、台班实际租金
B、台班使用费
C、机械台班费
D、台班折旧费
44、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日;在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为( )。
A、4天，750元
B、4天，450元
C、4天，0元
D、2天，0元
45、某发承包合同约定，项目采暖工程中某永久设备由发包人负责采购，施工过程中，发包人按约定时间将设备交由承包人，承包人进行检验后发现该设备不符合合同要求，故报监理工程师，要向发包人索赔。下列有关索赔的内容，表述最准确的一项是( )。
A、工期
B、工期+费用
C、费用+利润
D、工期+费用+利润
46、在《标准施工招标文件》合同条款中，承包商只可以获得费用补偿的是( )。
A、发包人要求承包人提前竣工
B、发包人原因引起的暂停施工
C、发包人原因造成工期延误
D、发包人原因导致试运行失败
47、根据《标准施工招标文件》的索赔条款，当承包人遇到不利物质条件时，承包人可以得到的补偿内容是( )。
A、仅工期
B、工期+费用
C、费用+利润
D、工期+费用+利润
48、根据《标准施工招标文件》，对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当( )。
A、批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用
B、批准相应的分部分项工程费
C、批准相应的措施项目费
D、不予批准
49、根据《标准施工招标文件》的索赔条款，下列事件发生后承包人只能索赔费用的是( )。
A、施工过程中发现文物
B、承包人遇到不利物质条件
C、发包人要求承包人提前竣工
D、发包人原因引起的暂停施工
50、索赔费用的计算中，承包人在投标报价时为竞争而压低报价，中标后通过索赔可以得到补偿的计算方法是( )。
A、实际费用法
B、修正的总费用法
C、单价法
D、总费用法
51、承包商计算索赔费用常用的方法是( )。
A、总费用法
B、修正的总费用法
C、单价法
D、实际费用法
52、在《标准施工招标文件》合同中， 发包人原因导致的工程缺陷和损失，承包人可索赔( )。
A、工期
B、工期+费用
C、工期+利润
D、费用+利润
53、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201，发承包人双方都应在知道或应当知道索赔事件发生后( )内，向监理人递交索赔意向书。
A、10天
B、14天
C、28天
D、30天
54、现场签证有多种情形，下列属于需要现场签证的是( )。
A、合同中约定材料的市场价格未发生变化
B、合同工程招标工程量清单中没有
C、发包人的口头指令
D、由于承包人原因造成施工现场停电
55、下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是( )。
A、施工合同范围以外的零星工程
B、承包人原因导致的人工、设备窝工
C、纠正施工方案错误引起的费用
D、质量问题返工的工程量
56、根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的( )内进行核实，给予确认或提出修改意见。
A、24小时
B、48小时
C、7天
D、14天
57、某工程承包合同总额为9000万元，主要材料及构件所占比重为60%，工程预付款为合同总额的20%，则工程预付款的起扣点为( )万元。
A、1800
B、3600
C、5400
D、6000
58、工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的( )。
A、材料购置费
B、垫付资金
C、工程款
D、定金
59、某住宅小区，承包合同总额为3000万，业主支付的预付款为合同总额的20%，主要材料及构件所占的比重为30%，则工程预付款的起扣点为( )万元。
A、900
B、1000
C、2000
D、2100
60、某工程合同约定，承包工程合同总额为3000万元，预付款按照合同总额的10%支付，其中主要材料及构件所占比重为60%，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及设备费相当于工程预付款数额时起扣。则该工程的起扣点是( )。
A、300
B、500
C、2500
D、3000
答案部分
一、单项选择题
1、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是资金使用计划的编制。按投资构成分解的资金使用计划：工程项目的投资主要分为建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资。参见教材P109。
2、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是投资控制的工作流程。对主要技术方案进行技术经济分析，这属于监理工程师的工作。参见教材P110。
3、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是资金使用计划的编制。按子项目分解的资金使用计划首先要把项目总投资分解到单项工程和单位工程中。参见教材P111。
4、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是资金使用计划的编制。工程分项的投资支出计划的详细资金使用计划表包括6项内容：工程分项编码;工程内容;计量单位;工程数量;计划综合单价;本分项总计。参见教材P112。
5、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是资金使用计划的编制。编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。参见教材P112。
6、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是资金使用计划的编制。选项B，在时间—投资累计曲线中，一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始;选项C，在时间—投资累计曲线中，所有工作都按最迟开始时间开始有利于建设资金贷款利息的节约;选项D，在时间—投资累计曲线中，所有工作都按最迟开始时间开始降低了项目按期竣工的保证率。参见教材P113。
7、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是资金使用计划的编制。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的。参见教材P113。
8、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是单价合同的计量。发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。参见教材P115。
9、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是单价合同的计量。监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。参见教材P115。
10、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是单价合同的计量。根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见。参见教材P115。
11、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是单价合同的计量。在单价合同及工程计量的方法中，断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。对于填筑土方工程，一般规定计量的体积为原地面线与设计断面所构成的体积;采用这种方法计量，在开工前承包人需测绘出原地形的断面，并需经工程师检查，作为计量的依据。参见教材P116。
12、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是单价合同的计量。计量方法包括：(1)均摊法，对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量;(2)凭据法，按照承包商提供的凭据进行计量支付;(3)估价法，按合同文件的规定，根据工程师估算的已完成的工程价值支付;(4)断面法，主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量;(5)图纸法，在工程量清单中，许多项目采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量;(6)分解计量法，将一个项目根据工序或部位分解为若干子项，对完成的各子项进行计量支付，这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间较长，影响承包商的资金流动等问题。参见教材P116。
13、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是单价合同的计量。分解计量法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题。参见教材P116。
14、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是项目特征不符。承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同，若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。 参见教材P118。
15、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是法律法规变化。招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日。参见教材P118。
16、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是法律法规变化。招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。参见教材P118。
17、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是工程量偏差。3500>3000×(1+15%)=3450。故分项工程价款=3450×200+(3500-3450)×200×0.9=69.9(万元)。参见教材P119。
18、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是工程量偏差。工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行合同价款调整。参见教材P119。
19、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是工程量偏差。(1200-1000)/1000=20%>15%。380/300=1.27，偏差为27%，300×(1+0.15)=345(元)，由于P0=380(元)>P2×(1+0.15)=345(元)，该项目变更后的单价应调整为345(元)。工程结算款S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1=1.15×1000×380+(1200-1.15×1000)×345=454250(元)。参见教材P119。
20、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是工程量偏差。对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。参见教材P119。
21、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是工程量偏差。该项目的实际完成工程量比清单工程量的减少比率=(1500-1200)/1500=20%;工程量偏差超过15%，而且P2×(1-0.05)×(1-0.15)=400×0.95×0.85=323<投标报价P0=420
22、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是计日工。任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。参见教材P121。
23、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是计日工。选项A，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星工作，以计日工的形式计价;选项B，现场签证报告应当由承包人提交发包人;选项D，发包人对现场签证报告，逾期未确认也未提出修改意见的，应视为发包人已认可。参见教材P121。
24、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是物价变化。800×[0.3×1.05/1+0.5×0.7×1.03/1+0.5×0.3+0.15+0.05]=820.4(万元)。参见教材P122。
25、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是物价变化。当承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。参见教材P123。
26、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是物价变化。根据造价信息差额调整法有关材料、工程设备价格变化的调整规定，由于其投标报价中的材料单价低于基准单价，材料单价涨幅(以基准单价为基础)=424/400-1=6%>5%，则调整后(超过部分)该材料的单价=380+400×1%=384(元/m2)。参见教材P123～124。
27、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是物价变化。承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。参见教材P123。
28、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是不可抗力。不可抗力中，合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。参见教材P126。
29、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是暂估价。承包人不参加投标的专业工程发包招标(B)，应由承包人作为招标人。但是，拟定的招标文件、评标工作、评标结果等，应报送发包人批准;与组织招标工作有关的费用，应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。参见教材P126。
30、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是不可抗力。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期，发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。参见教材P127。
31、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是提前竣工。根据提前竣工(赶工补偿)的有关规定，工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化;超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。参见教材P127。
32、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是暂列金额。选项A，暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项;选项C，已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用;选项D，暂列金额在实际履行过程中可能发生，也可能不发生。参见教材P128。
33、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是工程变更处理程序。总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见，并对工程变更费用及工期影响做出评估。最为接近的选项C，应为总监理工程师组织发包人、承包人等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。参见教材P129。
34、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是工程变更价款的确定方法。招标工程的报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%=(1-987/1000)×100%=1.3%。参见教材P130。
35、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是工程变更价款的确定方法。根据招标工程承包人报价浮动率的计算公式(5-8)，则有本工程的报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%=(1-777/800)×100%=2.875%。参见教材P130。
36、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是工程变更价款的确定方法。L=1-2000/2050=2.44%。参见教材P130。
37、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是工程变更价款的确定方法。实际工程量55000m3<50000×(1+15%)=57500m3，故不予调价。则工程结算款为55000×600=3300(万元)。参见教材P131。
38、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是工程变更价款的确定方法。L=(1-520/550)×100%=5.45%;该变更项目综合单价=25×(1-5.45%)=23.64(元/m2)。参见教材P132。
39、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是索赔的主要类型。由客观原因造成的延期，例如特殊反常天气等，承包人可得到工期补偿，但得不到费用补偿。参见教材P134。
40、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是索赔的主要类型。由法律引起的索赔，如果在基准日期(招标工程以投标截止日期前的28天、非招标工程以合同签订前28天)以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的开支，业主应予补偿。参见教材P136。
41、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是索赔的主要类型。在FIDIC施工合同下，发包人人员引起的延误、妨碍，承包商有权索赔工期、费用。参见教材P138。
42、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是索赔的主要类型。发包人向承包人的索赔包括：(1)工期延误索赔;(2)质量不满足合同要求索赔;(3)承包人不履行的保险费用索赔;(4)对超额利润的索赔;(5)发包人合理地终止合同或承包人不正当放弃工程的索赔。参见教材P139。
43、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。针对非承包人原因造成的停工，租赁设备执行实际租金(选项A)加分摊的进出场费;承包人自有设备执行台班折旧费(选项D)，并非台班使用费或机械台班费(选项B或选项C)。参见教材P140。
44、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。根据有关规定，因特大暴雨导致基坑淹水和因重大公共活动、政府通知的停工虽属非承包人原因，但也不是发包人的原因。因此，对于“不可抗力”，可给予工期补偿，但不给予费用补偿。参见教材P141。
45、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求，承包人可向发包人提出工期、费用和利润索赔。参见教材P141。
46、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。发包人要求承包人提前竣工，承包人只能索赔费用。选项B、C，承包人可索赔工期、费用和利润。选项D，承包人可索赔费用和利润。参见教材P141。
47、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。根据《标准施工招标文件》的索赔条款，当承包人遇到不利物质条件时，可以要求补偿工期和费用。参见教材P141。
48、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。根据《标准施工招标文件》，遇到特殊反常天气并造成了影响，承包人可以得到延长工期，但得不到费用补偿。参见教材P141。
49、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。选项A，可以索赔工期和费用;选项B可以索赔工期和费用;选项D可以索赔工期、费用和利润。参见教材P141。
50、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。总费用法对发包人不利，因为实际发生的总费用中可能有承包人的施工组织不合理因素;承包人在投标报价时为竞争而压低报价，中标后通过索赔可以得到补偿。参见教材P142。
51、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法，这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，但仅限于由于索赔事件引起的，超过原计划的费用，向业主要求费用补偿。参见教材P142。
52、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。发包人原因导致的工程缺陷和损失，承包人可索赔费用和利润。参见教材P142。
53、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是索赔费用的计算。发承包人双方都应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向书。参见教材P143。
54、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是现场签证。签证有多种情形，一般包括：发包人的口头指令，需要承包人将其提出，由发包人转换成书面签证;发包人的书面通知如涉及工程实施，需要承包人就完成此通知需要的人工、材料、机械设备等内容向发包人提出，取得发包人的签证确认;合同工程招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，比如土方类别等，需承包人及时向发包人提出签证确认，以便调整合同价款;由于发包人原因，未按合同约定提供场地、材料、设备或停水、停电等造成承包人停工，需承包人及时向发包人提出签证确认，以便计算索赔费用;合同中约定的材料等价格由于市场发生变化，需承包人向发包人提出采购数量及单价，以取得发包人的签证确认。参见教材P146。
55、
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查的是现场签证。现场签证的范围一般包括：(1)适用于施工合同范围以外零星工程的确认;(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。参见教材P146。
56、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是现场签证。承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告;发包人应在收到承包人的现场签证报告后的48小时内进行核实，给予确认或提出修改意见(逾期未做回应，视为被认可)。参见教材P147。
57、
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查的是预付款。根据计算公式(5-12)，该工程预付款的起扣点=合同总额-预付款/主要材料及构件所占比重=9000-(9000×20%)/60%=6000(万元)。参见教材P150。
58、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是预付款。工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款，它是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源。参见教材P150。
59、
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是预付款。工程预付款的起扣点=3000-3000×20%/30%=1000(万元)。参见教材P150。
60、
【正确答案】 C
【答案解析】 本题考查的是预付款。预付款为3000×10%=300万元;T=P-M/N=3000-300/60%=2500。参见教材P150。
